网上找来装修公司
2008年初，俞先生在闽江春晓小区购买的商品房交房了，他便开始寻找设计师和装修公司，准备装修。2008年8月，俞先生在网络上看到某公司发出的承接装修房屋业务的广告帖，就通过QQ与这家装修公司联系。经过与装修公司派出的设计师车某沟通，8月22日，俞先生与车某签订了装修合同。
在签合同时，车某以公司的名义在合同上签了自己的名字。合同中约定，装修公司以6.2万元的价格承包俞先生住房的室内装修工程，工程到2008年11月20日结束。装修结束后，由俞先生验收，工程款按照工程进度分四次付清。
工程进行中，车某从“专业”的角度不断建议俞先生增加装修项目，这里加组柜子、那里加个吊顶，最后又新增了1.16万元工程款。
装修质量差 业主怒告设计师
让俞先生没有想到的是，该装修公司内部管理混乱，装修工人都是临时在马路上找的，工期一拖再拖，一直没有按照合同规定的进度进行，装修公司也没有按时向俞先生发出验收通知。在比合同约定的完工时间逾期了7个多月后，俞先生忍无可忍，只好自己处理装修扫尾工程，并在2009年6月30日搬入家具、电器后入住。
可是入住后，俞先生才发现该装修公司装修的质量实在低劣，还没过几天，大门入口处的玻化砖就掉了几块，地板也翘了。经过仔细检查，俞先生发现问题还有不少，客厅的粉刷不均匀，墙面粗糙、凹凸不平，厨房和卫浴的材料也没用自己当初指定的。
为此，俞先生多次找到装修公司。这时俞先生才发现，这家装修公司根本就没有在工商部门登记过，属于“黑装修公司”。由于装修公司跟俞先生玩起了“躲猫猫”，无奈之下，他只好将当初和自己签合同的设计师车某告上了法庭。
法院：设计师赔偿业主损失
在庭审时，车某称自己只是设计师，不应该成为本案的被告。车某表示，自己仅是装修公司聘请的设计师，根本不知道这家公司没有注册，他之所以在装修合同上签字，是为了计算抽成方便。
车某说，自己作为设计师的职责就是到装修地点进行测量、设计、对房屋布局进行规划、绘图等，使俞先生与公司满意，他不应该为公司的错误“埋单”。
经过审理，仓山区法院认为，虽然这家装修公司曾经有办公场所和工作人员、刻有公司印章、挂着公司牌子，但因为其没有在工商行政管理部门登记注册，故从法律意义上讲，该公司不存在。而且俞先生装修合同上的公司印章是私刻的，没有法律效力。但车某在装修合同上签了自己的名字，收取了俞先生支付的装修款，应该视为车某与俞先生签订合同。车某称自己是设计师，为了计算抽成才签字的说法没有证据支持，法院不予认可。故法院判决车某赔偿俞先生损失1.626万元。
前车之鉴 后人之师啊，各位业主在装修时为保险起见还是找个装修监理吧！
网上找来装修公司
2008年初，俞先生在闽江春晓小区购买的商品房交房了，他便开始寻找设计师和装修公司，准备装修。2008年8月，俞先生在网络上看到某公司发出的承接装修房屋业务的广告帖，就通过QQ与这家装修公司联系。经过与装修公司派出的设计师车某沟通，8月22日，俞先生与车某签订了装修合同。
在签合同时，车某以公司的名义在合同上签了自己的名字。合同中约定，装修公司以6.2万元的价格承包俞先生住房的室内装修工程，工程到2008年11月20日结束。装修结束后，由俞先生验收，工程款按照工程进度分四次付清。
工程进行中，车某从“专业”的角度不断建议俞先生增加装修项目，这里加组柜子、那里加个吊顶，最后又新增了1.16万元工程款。
装修质量差 业主怒告设计师
让俞先生没有想到的是，该装修公司内部管理混乱，装修工人都是临时在马路上找的，工期一拖再拖，一直没有按照合同规定的进度进行，装修公司也没有按时向俞先生发出验收通知。在比合同约定的完工时间逾期了7个多月后，俞先生忍无可忍，只好自己处理装修扫尾工程，并在2009年6月30日搬入家具、电器后入住。
可是入住后，俞先生才发现该装修公司装修的质量实在低劣，还没过几天，大门入口处的玻化砖就掉了几块，地板也翘了。经过仔细检查，俞先生发现问题还有不少，客厅的粉刷不均匀，墙面粗糙、凹凸不平，厨房和卫浴的材料也没用自己当初指定的。
为此，俞先生多次找到装修公司。这时俞先生才发现，这家装修公司根本就没有在工商部门登记过，属于“黑装修公司”。由于装修公司跟俞先生玩起了“躲猫猫”，无奈之下，他只好将当初和自己签合同的设计师车某告上了法庭。
法院：设计师赔偿业主损失
在庭审时，车某称自己只是设计师，不应该成为本案的被告。车某表示，自己仅是装修公司聘请的设计师，根本不知道这家公司没有注册，他之所以在装修合同上签字，是为了计算抽成方便。
车某说，自己作为设计师的职责就是到装修地点进行测量、设计、对房屋布局进行规划、绘图等，使俞先生与公司满意，他不应该为公司的错误“埋单”。
经过审理，仓山区法院认为，虽然这家装修公司曾经有办公场所和工作人员、刻有公司印章、挂着公司牌子，但因为其没有在工商行政管理部门登记注册，故从法律意义上讲，该公司不存在。而且俞先生装修合同上的公司印章是私刻的，没有法律效力。但车某在装修合同上签了自己的名字，收取了俞先生支付的装修款，应该视为车某与俞先生签订合同。车某称自己是设计师，为了计算抽成才签字的说法没有证据支持，法院不予认可。故法院判决车某赔偿俞先生损失1.626万元。
前车之鉴 后人之师啊，各位业主在装修时为保险起见还是找个装修监理吧！